मास्को "__" _____ 201_

एलएलसी "___________", इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में संदर्भित, सामान्य निदेशक _______________ द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, चार्टर के आधार पर अभिनय, एक ओर,

और JSC "_______________", इसके बाद "ग्राहक" के रूप में संदर्भित, सामान्य निदेशक __________ द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।, चार्टर के आधार पर कार्य करते हुए, दूसरी ओर, स्मृति चिन्ह के निर्माण के लिए सेवाओं के प्रावधान के लिए इस अनुबंध का निष्कर्ष निकाला है। और मुद्रण उत्पादों, इसके बाद निम्नलिखित पर "समझौता" के रूप में जाना जाता है:

1. समझौते का विषय।
1.1। ग्राहक निर्देश देता है, और ठेकेदार बेचने के दायित्व को मानता है मोबाइल संरचनाएं, मुद्रण और स्मारिका उत्पादों के उत्पादन के लिए, बड़े प्रारूप मुद्रण, पोस्टर प्रिंटिंग और डिजिटल प्रिंटिंग (बाद में "उत्पादों" के रूप में संदर्भित)।
उत्पादों की गुणवत्ता को रूसी मानकों का पालन करना चाहिए।
सशुल्क सेवाओं के लिए इस अनुबंध में कार्यों / सेवाओं और उनकी लागत की सूची परिशिष्ट संख्या 1 में इंगित की गई है।
1.2। मुद्रित उत्पादों के उत्पादन की शुरुआत - ठेकेदार की फाइलों के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले मूल लेआउट प्रस्तुत करने और पीपीपी में निर्दिष्ट रंग प्रमाणों की स्वीकृति से पहले नहीं। 4.5 और 4.6। सशुल्क सेवाओं के लिए इस अनुबंध की तकनीकी विशिष्टताओं में फाइलों के लिए तकनीकी आवश्यकताएं निर्दिष्ट हैं, जो इसके हैं अभिन्न अंग.
काम पूरा करने की समय सीमा - ग्राहक द्वारा स्थानांतरण की तारीख से 7 कार्य दिवस धनठेकेदार के बैंक खाते में।
1.3। यदि ग्राहक लेआउट और सभी प्रदान करता है आवश्यक जानकारीघटना की शुरुआत से 5 कार्य दिवसों से कम समय पहले, ठेकेदार के पास ऑर्डर को तत्काल मानने का अधिकार सुरक्षित है और ऑर्डर की जटिलता और इसके प्रचलन के आधार पर इसकी लागत को 50% से 100% तक बढ़ाया जा सकता है। यदि घटना के शुरू होने से 3 दिन पहले लेआउट में परिवर्तन किए जाते हैं, तो ठेकेदार प्रदर्शन किए गए कार्य की गुणवत्ता और समय की गारंटी नहीं देता है।

2. काम की लागत और भुगतान प्रक्रिया।
2.1। सशुल्क सेवाओं के लिए इस अनुबंध के अनुलग्नक में काम की लागत निर्दिष्ट है और उनके आधार पर जारी किए गए चालान के अनुसार भुगतान किया जाता है।
2.2। ग्राहक ठेकेदार के चालान जारी होने के बाद 3 बैंकिंग दिनों के भीतर 100% प्रीपेमेंट के रूप में काम की लागत की राशि ठेकेदार को स्थानांतरित करता है। भुगतान की तिथि ठेकेदार के निपटान खाते में धन की प्राप्ति की तिथि है।
2.3। मामले में दौरान उत्पादन प्रक्रियाग्राहक ने भुगतान सेवाओं के अनुबंध के परिशिष्ट में परिवर्तन किए विशेष विवरणउत्पाद, ऑर्डर की लागत लिखित रूप में निष्पादित पार्टियों के अतिरिक्त समझौते के अनुसार परिवर्तन के अधीन है। आदेश को रद्द करने के मामले में, ग्राहक ठेकेदार को वास्तविक लागत का भुगतान करने के लिए बाध्य है जो इस बिंदु तक उत्पन्न हुई है, जिसकी पुष्टि संबंधित दस्तावेज द्वारा की गई है।

3. कार्यों की डिलीवरी और स्वीकृति का क्रम।
3.1। प्रदर्शन किए गए कार्य के हस्तांतरण और स्वीकृति को दो प्रतियों में किए गए कार्य के स्वीकृति प्रमाण पत्र पर पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप दिया जाता है। उत्पादों की डिलीवरी की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर ठेकेदार और ग्राहक के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृति प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। अधिनियम प्रदर्शन किए गए कार्य की मात्रा और गुणवत्ता, ग्राहक से ठेकेदार को टिप्पणियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को नोट करता है।
3.2। इस घटना में कि ग्राहक वास्तव में किए गए कार्य और भुगतान सेवाओं के अनुबंध की शर्तों या काम की खराब-गुणवत्ता के प्रदर्शन के बीच एक विसंगति का पता लगाता है, पार्टियां आवश्यक सुधारों की सूची और उनके निष्पादन की समय सीमा के साथ एक अधिनियम तैयार करती हैं। सभी सुधार ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर किए जाते हैं।
3.3। यदि तीन कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक द्वारा कोई टिप्पणी प्रदान किए बिना स्वीकृति प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया जाता है, तो कार्य को पूरा माना जाता है पूरे मेंसमझौते की शर्तों के अनुसार,
3.4। ठेकेदार लागू कानून के अनुसार ग्राहक को फॉर्म नंबर टीओआरजी-12 में एक चालान और एक माल नोट प्रदान करता है।

4. ठेकेदार के दायित्व।
4.1। इस समझौते के खंड 2.1 में निर्दिष्ट अनुलग्नकों के अनुसार, और खंड 1.2 द्वारा स्थापित समय अवधि के भीतर उत्पादों के निर्माण पर काम करें। वास्तविक समझौता।
4.2। खंड 1.2 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ग्राहक के निपटान में उत्पाद प्रदान करें। इस सेवा अनुबंध के।
4.3। ग्राहक को उस समय के बारे में सूचित करें जब उत्पाद स्थानांतरण के लिए तैयार होंगे।
4.4। ठेकेदार को उत्पादों की शीघ्र डिलीवरी का अधिकार है।
4.5। डिजिटल या बड़े प्रारूप वाली प्रिंटिंग सेवाएं प्रदान करने के मामले में, ग्राहक को निःशुल्क कलर प्रूफ प्रदान करें। यदि ग्राहक निर्मित कलर प्रूफ को स्वीकार नहीं करता है, तो ग्राहक कलर रेंडरिंग की आवश्यकताओं के अनुसार मूल लेआउट को बदलने का कार्य करता है, और ठेकेदार नए मूल लेआउट का उपयोग करके एक नया कलर प्रूफ बनाने का कार्य करता है। ठेकेदार ग्राहक को प्रत्येक मूल लेआउट से तीन मुफ्त कलर प्रूफ बनाने का अवसर प्रदान करता है। सशुल्क सेवाओं के लिए इस अनुबंध के अनुबंध में अतिरिक्त रंग प्रमाण की लागत निर्धारित की गई है। यदि ग्राहक कलर प्रूफ से इंकार करता है तो छवि के गलत रंग प्रजनन के लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होगा।
4.6। ऑफसेट प्रिंटिंग सेवाएं प्रदान करने के मामले में, ग्राहक को कलर प्रूफ के उत्पादन की पेशकश करें, जिसकी लागत इस समझौते के अनुबंध में निर्दिष्ट है। यदि ग्राहक कलर प्रूफ से इंकार करता है तो छवि के गलत रंग प्रजनन के लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होगा।

5. ग्राहक के दायित्व।
5.1। पूर्ण कार्य के लिए समय पर भुगतान करें।
5.2। सशुल्क सेवाओं के लिए अनुबंध में निर्दिष्ट उत्पादों के उत्पादन की समय सीमा से 10 दिन पहले मुद्रित उत्पादों के उत्पादन के लिए सामग्री का मूल लेआउट प्रदान करें। ग्राहक की गलती के कारण मुद्रित उत्पादों के उत्पादन के लिए लेआउट के प्रावधान में देरी की स्थिति में, ठेकेदार को उत्पादन समय बदलने का अधिकार है।
5.3। उत्पादों के रंग परीक्षण को स्वीकृति दें, या रंग पुनरुत्पादन की आवश्यकताओं के अनुसार मूल लेआउट बदलें।
5.4। उत्पादों को स्वीकार करें और खंड 3.1 में निर्दिष्ट कार्य के लिए स्वीकृति प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करें। सशुल्क सेवाओं के लिए अनुबंध, या ठेकेदार द्वारा निर्मित उत्पादों के हस्तांतरण की तारीख से 3 दिनों के भीतर एक उचित इनकार न करें।

_____________ "___" _____________ 201__

इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक ओर ____________________________ के आधार पर कार्य करने वाले _________________________________ द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, और ______________ इसके बाद "ग्राहक" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसे ___________________ के आधार पर ___________________ द्वारा दर्शाया जाता है, इसके बाद सामूहिक रूप से "पार्टियों" के रूप में संदर्भित, इस समझौते को निम्नानुसार संपन्न किया है:

1. समझौते का विषय

1.1। ठेकेदार, ग्राहक के निर्देश पर, मुद्रण उत्पादों के विकास, निर्माण और वितरण के लिए कार्य (रेंडर सेवाएं) करने का कार्य करता है, और ग्राहक इस समझौते और अतिरिक्त समझौतों की शर्तों पर इन कार्यों (सेवाओं) के लिए भुगतान करने का वचन देता है। वहाँ। काम के प्रदर्शन (सेवाओं का प्रतिपादन) के लिए विस्तृत शर्तें पार्टियों द्वारा पूरक समझौतों में निर्धारित की जाती हैं, जो इस समझौते के अभिन्न अंग हैं।

2. पार्टियों के दायित्व

2.1। ठेकेदार बाध्य है:

2.1.1। क्लॉज 1.1 में निर्दिष्ट कार्य (रेंडर सेवाएं) करें। इस अनुबंध के अतिरिक्त अनुबंधों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर ग्राहक को इस अनुबंध का। अतिरिक्त समझौते इस समझौते के अनुलग्नक के रूप में तैयार किए गए हैं और इसके अभिन्न अंग हैं। पूरक समझौते कार्यों (सेवाओं) के नाम, उनकी लागत, गुणवत्ता के लिए आवश्यकताओं और कार्यों (सेवाओं) के दायरे, समय सीमा, साथ ही ठेकेदार द्वारा किए गए संचालन के लिए अन्य आवश्यक शर्तों को परिभाषित करते हैं।

2.2। ग्राहक बाध्य है:

2.2.1। समय पर और पूरी तरह से ठेकेदार के कार्यों (सेवाओं) की लागत का भुगतान राशि में और इस समझौते और अतिरिक्त समझौतों के लिए प्रदान की गई शर्तों पर।

2.2.2। खंड 1.1 में निर्दिष्ट कार्य (सेवाओं का प्रतिपादन) के प्रदर्शन के लिए आवश्यक सामग्री ठेकेदार को समय पर और पूरी तरह से हस्तांतरित करना। इस समझौते के और इस समझौते के प्रासंगिक परिशिष्ट में विस्तृत।

2.2.3। ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) किए गए कार्य (सेवा प्रदान की गई) की स्वीकृति के प्रमाण पत्र की प्राप्ति की तारीख से 3 (तीन) दिनों के भीतर, प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करें और इसे ठेकेदार को भेजें या भेजें निर्दिष्ट अवधि के भीतर ठेकेदार आपकी तर्कपूर्ण आपत्तियां। इस घटना में कि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिनियम या एक उचित इनकार प्राप्त नहीं करता है, ठेकेदार के दायित्वों को विधिवत निष्पादित माना जाता है, और कार्यों (सेवाओं) को डिफ़ॉल्ट रूप से स्वीकार किया जाता है।

3. भुगतान प्रक्रिया

3.1। पूरक समझौते में निर्दिष्ट धनराशि ग्राहक द्वारा ठेकेदार के खाते में प्रीपेमेंट के रूप में स्थानांतरित की जाती है, संबंधित पूरक समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 5 (पांच) बैंकिंग दिनों के भीतर, जब तक कि संबंधित पूरक समझौते में अन्यथा निर्धारित न हो। यह अनुबंध। इस समझौते के प्रासंगिक पूरक समझौते के अनुसार ग्राहक के खाते से पूर्ण रूप से धनराशि डेबिट होने के क्षण से भुगतान करने की बाध्यता को पूरा माना जाता है।

3.2। ठेकेदार इस समझौते के पूरक समझौते द्वारा निर्धारित राशि में अग्रिम भुगतान की प्राप्ति से पहले काम (सेवाएं प्रदान करना) शुरू नहीं करता है। भुगतान में देरी की स्थिति में, ग्राहक को कार्यों (सेवाओं) के वितरण की समय सीमा को देरी के समय तक स्थानांतरित कर दिया जाता है, जब तक कि अन्यथा इस समझौते के प्रासंगिक पूरक समझौते में प्रदान नहीं किया जाता है। ठेकेदार की ओर से इस तरह की देरी को ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों की विफलता या अनुचित प्रदर्शन के रूप में नहीं माना जाता है।

4. पार्टियों की जिम्मेदारियां

4.1। इस समझौते और / या अतिरिक्त समझौतों के तहत दायित्वों की पूर्ति या अनुचित पूर्ति के लिए, पार्टियां लागू कानून के अनुसार उत्तरदायी होंगी और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधरूसी संघ।

4.2। इस समझौते के अतिरिक्त समझौते पार्टियों के अतिरिक्त दायित्व के लिए प्रदान कर सकते हैं।

5. अनुबंध की अवधि

5.1। यह समझौता हस्ताक्षर करने पर लागू होगा और एक के लिए मान्य होगा कैलेंडर वर्षपार्टियों द्वारा इसके हस्ताक्षर के क्षण से। यदि समझौते की समाप्ति तिथि से 30 दिन पहले, कोई भी पक्ष अन्य इरादों की घोषणा नहीं करता है, तो समझौते को प्रत्येक बाद के कैलेंडर वर्ष के लिए समान शर्तों पर विस्तारित माना जाता है।

5.2। प्रत्येक पक्ष को यह अधिकार है कि वह दूसरे पक्ष को तीस दिन पहले लिखित रूप में सूचित करके इस समझौते को एकतरफा रूप से समाप्त कर दे।

5.3। इस समझौते की प्रारंभिक समाप्ति ग्राहक को इस समझौते के अनुसरण में ठेकेदार द्वारा वास्तव में खर्च की गई लागतों का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त नहीं करती है।

6. दायित्व से छूट

6.1। पार्टियों को इस समझौते के आंशिक या पूर्ण गैर-निष्पादन के लिए देयता से मुक्त किया जाता है, जो कि इस समझौते के समापन के बाद उत्पन्न होने वाली बल की बड़ी परिस्थितियों (अप्रत्याशित घटना) का परिणाम था, जिसे पार्टियां उचित उपायों से रोक नहीं सकती थीं या रोक नहीं सकती थीं। ऐसी परिस्थितियों में शामिल हैं: बाढ़, भूकंप, हड़तालें, अधिकारियों और प्रशासन की कार्रवाइयाँ, साथ ही पार्टियों के नियंत्रण से बाहर की अन्य परिस्थितियाँ।

6.2। बल की बड़ी परिस्थितियों की स्थिति में, जिस पार्टी के लिए दायित्वों को पूरा करने की असंभवता उत्पन्न हुई है, उसे तुरंत दूसरे पक्ष को उनके बारे में लिखित रूप में सूचित करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व और उनकी अवधि का उचित प्रमाण संबंधित सक्षम संगठनों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज होंगे।

6.3। खंड 6.1 में प्रदान किए गए मामलों में। इस समझौते के अनुसार, इस समझौते के तहत दायित्वों को पूरा करने की शर्तों को उस समय के अनुपात में बढ़ाया जाएगा, जिसके दौरान ये अप्रत्याशित परिस्थितियां और उनके परिणाम लागू होते हैं।

6.4। ऐसी स्थिति में जब अप्रत्याशित परिस्थितियाँ 3 महीने से अधिक समय तक चलती रहती हैं, तो किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को एक लिखित सूचना भेजकर इस समझौते से हटने का अधिकार है।

7. विवाद समाधान

7.1। इस समझौते या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद और असहमति, यदि संभव हो तो, पार्टियों के बीच बातचीत के माध्यम से हल किए जाएंगे।

7.2। यदि पक्ष बातचीत के माध्यम से विवाद को हल करने में विफल रहते हैं, तो इसे मध्यस्थता न्यायालय ______________ में भेजा जा सकता है।

8. अन्य शर्तें

8.1। इस समझौते में सभी परिवर्तन और परिवर्धन मान्य हैं यदि वे लिखित रूप में किए गए हैं और पार्टियों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

8.2। किसी भी पक्ष को इस समझौते के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को दूसरे पक्ष की लिखित सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है।

8.3। ठेकेदार, इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, तीसरे पक्ष के साथ लेनदेन करने का अधिकार रखता है।

8.4। यह अनुबंध तैयार किया गया है और दो प्रतियों में समान होने पर हस्ताक्षर किए गए हैं कानूनी बल, प्रत्येक पार्टी के लिए एक।

9. कानूनी पते, बैंक विवरण और हस्ताक्षर पार्टी ठेकेदार: ग्राहक:

आवेदन संख्या 1

अनुबंध संख्या के लिए ____

मुद्रण उत्पादों के उत्पादन के लिए सेवाओं के प्रावधान के लिए

इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में संदर्भित, ________________________________ द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, ________________ के आधार पर अभिनय किया गया, एक ओर ________________ इसके बाद “ग्राहक” के रूप में संदर्भित किया गया, जिसका प्रतिनिधित्व ___________________ द्वारा किया गया, दूसरी ओर ___________________________ के आधार पर कार्य किया गया। इसके बाद सामूहिक रूप से "पार्टियों" के रूप में संदर्भित, समझौते के ऊपर के प्रावधानों द्वारा निर्देशित (इसके बाद "समझौते" के रूप में संदर्भित), निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

1. ठेकेदार, ग्राहक के निर्देश पर, निम्नलिखित कार्य करने का वचन देता है:

2. वैट (18%) सहित ठेकेदार के काम की कुल लागत ________ रूबल (________________) है।

3. ग्राहक ठेकेदार द्वारा चालान जारी करने के क्षण से 5 (पांच) बैंकिंग दिनों के बाद ठेकेदार के काम की कुल लागत का भुगतान नहीं करता है।

सामग्री जमा करने और भुगतान की तारीख से काम के निष्पादन की समय सीमा 30 (तीस) कैलेंडर दिन है।

4. यह पूरक समझौता समान कानूनी बल वाली दो प्रतियों में, प्रत्येक पक्ष के लिए एक प्रति में बनाया गया है।

5. अन्य सभी मामलों में जो इस परिशिष्ट द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं, पार्टियों को समझौते द्वारा निर्देशित किया जाता है।

6. यह परिशिष्ट समझौते का एक अभिन्न अंग है और पार्टियों द्वारा इसके हस्ताक्षर की तारीख से लागू होता है।

मुद्रण पुस्तकों के लिए मानक अनुबंध

समझौता संख्या ________________
मुद्रण सेवाओं के प्रावधान के लिए

मास्को

"__" ___________ 2018

LLC पब्लिशिंग हाउस Avtorskaya Kniga, इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व जनरल डायरेक्टर Ovchinnikova S.V. द्वारा किया जाता है, जो एक ओर चार्टर के आधार पर कार्य करता है, और __________________, इसके बाद "ग्राहक" के रूप में संदर्भित होता है, जिसका प्रतिनिधित्व जनरल द्वारा किया जाता है। निदेशक __________, दूसरी ओर, संस्था के अंतर्नियमों के आधार पर कार्य करते हुए, इस समझौते को निम्नानुसार संपन्न किया है:

1. समझौते का विषय

1.1 ग्राहक निर्देश देता है, और ठेकेदार निम्नलिखित तकनीकी विशेषताओं के साथ ठेकेदार की सामग्री पर मुद्रित उत्पादों के उत्पादन पर गुणवत्ता और समय पर काम करने के दायित्व को मानता है:
किताब:
प्रारूप:
परिसंचरण:
आयतन:
पाठ रंगीनता:
कागज़:
ढकना:
टैब:
1.2। इस अनुबंध में प्रवेश करके, ग्राहक प्रकाशन जारी करने के अपने अधिकार की पुष्टि करता है और कॉपीराइट सुरक्षा और लेखकों के साथ वित्तीय निपटान से संबंधित सभी मुद्दों के लिए कानूनी जिम्मेदारी वहन करता है।
1.3। ग्राहक निम्नलिखित स्रोत सामग्री को ठेकेदार को स्थानांतरित करता है: डिस्क पर मूल लेआउट, पेपर संस्करण।
1.4। ठेकेदार के निपटान खाते में धन की प्राप्ति की तारीख से कार्य ____ कार्य के निष्पादन की समय सीमा (कार्य के प्रदर्शन के लिए आवश्यक सभी कच्चे माल के ग्राहक द्वारा प्रावधान के अधीन)।
ग्राहक की सामग्री को वर्तमान स्थिति और उद्योग मानकों की आवश्यकताओं और लेखक की पुस्तक प्रकाशन गृह की विशिष्टताओं का पालन करना चाहिए।
1.5। इस समझौते द्वारा प्रदान नहीं किए गए कार्य और सामग्री, जिसकी आवश्यकता समझौते के कार्यान्वयन के दौरान प्रकट हुई थी, को पार्टियों के एक अतिरिक्त समझौते द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है।
1.6। अतिरिक्त मुद्रण, संचलन का पुनर्मुद्रण केवल ग्राहक की सहमति से किया जाता है।

2. कार्यों की लागत और भुगतान की प्रक्रिया

2.1। अनुबंध के तहत काम की लागत आरयूबी है। 00 कोप। (00 kopecks रूबल), रगड़ की मात्रा में 18% वैट सहित। 00 kopecks (रूबल 00 kopecks)।
2.2। ग्राहक अनुबंध के तहत काम की लागत का 100% भुगतान उस समय से तीन बैंकिंग दिनों के बाद नहीं करता है जब ठेकेदार उसे भुगतान के लिए एक चालान जारी करता है, और ठेकेदार को बैंक द्वारा चिह्नित भुगतान आदेश की एक प्रति प्रदान करता है।
2.3। ठेकेदार के निपटान खाते में ऑर्डर मूल्य का 100% जमा होने के बाद ही ठेकेदार संचलन का उत्पादन शुरू करता है। इस मामले में, भुगतान का दिन उस दिन माना जाएगा जिस दिन ठेकेदार के खाते में धनराशि जमा की जाती है।
2.4. धन के हस्तांतरण में ग्राहक द्वारा देरी की स्थिति में, ठेकेदार के निपटान खाते में भुगतान प्राप्त होने के क्षण से अगले कारोबारी दिन से ठेकेदार अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करना शुरू कर देगा, बशर्ते कि उत्पादन क्षमता मुफ्त हो . इस स्थिति में, संचलन का कुल उत्पादन समय स्थानांतरित हो जाता है।
2.5। मुद्रण उत्पादों के उत्पादन पर काम पूरा होने पर, ठेकेदार ग्राहक को मुद्रण उत्पादों के उत्पादन पर काम के प्रदर्शन पर अधिनियम की दो प्रतियां प्रदान करता है, जिसे प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के भीतर ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। , और एक प्रति ठेकेदार को हस्ताक्षरित लौटा दी जाती है, या एक अहस्ताक्षरित ग्राहक द्वारा हस्ताक्षर न करने के कारणों के लिखित विवरण के साथ लौटा दी जाती है। यदि, अधिनियम के ग्राहक द्वारा प्राप्ति की तारीख से दस दिनों के बाद, ठेकेदार को ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित अधिनियम या ग्राहक के लिखित दावों की एक प्रति प्राप्त नहीं होती है, तो अधिनियम को बिना दावों के ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित माना जाएगा, और ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य को विधिवत निष्पादित माना जाएगा, पूर्ण रूप से और इस समझौते में प्रदान की गई राशि में देय होगा।

3. पार्टियों के दायित्व और उत्तरदायित्व

3.1। पार्टियां रूसी संघ के वर्तमान कानून के अनुसार इस समझौते के दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं।
3.2। ठेकेदार प्रकाशन में पोस्ट की गई सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।
3.3। ठेकेदार ग्राहक द्वारा प्रदान की गई जानकारी में निहित त्रुटियों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।
3.4। इस समझौते द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य करने में विफलता के लिए, ठेकेदार ग्राहक को देरी के प्रत्येक दिन के लिए आदेश मूल्य के 0.1% की राशि में जुर्माना अदा करेगा, लेकिन कुल आदेश राशि का 10% से अधिक नहीं होगा। .
3.5। खंड 2.2 में निर्दिष्ट अवधि से परे समझौते के तहत भुगतान में देरी के लिए, ग्राहक देरी के प्रत्येक दिन के लिए ऑर्डर मूल्य के 0.1% की राशि में ठेकेदार को जुर्माना अदा करेगा, लेकिन कुल का 10% से अधिक नहीं ऑर्डर करने की राशि।
3.6। जुर्माने का भुगतान पार्टियों को उनके संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने से राहत नहीं देता है।
3.7। संचलन की तत्परता के बारे में ठेकेदार टेलीफोन संदेश द्वारा ग्राहक को सूचित करता है। ठेकेदार के गोदाम से तैयार उत्पादों का शिपमेंट ऑर्डर के लिए 100% भुगतान के बाद ही किया जाता है। यदि ग्राहक ने संचलन के उत्पादन की तारीख से 14 दिनों के भीतर तैयार उत्पाद को बाहर नहीं निकाला है, तो ठेकेदार ग्राहक को ठेकेदार की आंतरिक अनुमोदित कीमतों पर भंडारण के लिए एक चालान जारी करेगा। ग्राहक संचलन के निर्यात के समय ठेकेदार की आंतरिक अनुमोदित कीमतों पर तैयार उत्पादों के गोदाम में संचलन के भंडारण के लिए ठेकेदार को भुगतान करने का वचन देता है।
3.8। ठेकेदार उत्पादित मुद्रित उत्पादों की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है। यदि ग्राहक के पास मुद्रित उत्पादों की गुणवत्ता का दावा है, तो ग्राहक को प्रिंट रन की डिलीवरी के एक महीने के भीतर दावा दायर करने की स्थिति में ठेकेदार उन्हें अपने खर्च पर समाप्त करने का वचन देता है। निष्पादन की शर्तें पार्टियों द्वारा अतिरिक्त रूप से सहमत हैं।
3.9। इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवाद और असहमति को पार्टियों द्वारा बातचीत के माध्यम से हल किया जाएगा। यदि पार्टियां पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने में विफल रहती हैं, तो विवादास्पद मुद्देमें व्यवहार किया मध्यस्थता अदालतसंबंधित पार्टी के अनुरोध पर मास्को।
3.10। ठेकेदार रूसी संघ की प्रेस समिति, पुस्तकालयों, वैज्ञानिक और सूचना संस्थानों के बीच वितरण के लिए रूसी संघ की प्रेस समिति को कुल संचलन से 16 मुफ्त संघीय प्रतियां वितरित करने का कार्य करता है। संघीय विधान 29 दिसंबर, 1994 का आरएफ नंबर 77-एफजेड "दस्तावेजों की अनिवार्य प्रति पर" (अनुच्छेद 7, पैराग्राफ 1-2) और 03 दिसंबर, 2002 की रूसी संघ की सरकार की डिक्री के आधार पर। संख्या 859।

4. अनुबंध की अवधि

4.1। समझौता हस्ताक्षर करने के क्षण से लागू होता है और पार्टियों द्वारा संविदात्मक दायित्वों की वास्तविक पूर्ति तक मान्य होता है।
4.2। पार्टियों के लिखित समझौते द्वारा इसकी वैधता की अवधि के दौरान समझौते की शर्तों को संशोधित या पूरक किया जा सकता है। एक पक्ष द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों पर दूसरे पक्ष द्वारा 5 (पांच) दिनों के भीतर विचार किया जाता है
4.3। समझौते की जल्दी समाप्ति की स्थिति में, पार्टियों के बीच आपसी समझौता समझौते की समाप्ति के समय होने वाली वास्तविक लागत पर किया जाता है।

5. बल प्रमुख

5.1। पार्टियों को इस समझौते के तहत दायित्वों को पूरा करने में आंशिक या पूर्ण विफलता के लिए देयता से मुक्त किया जाता है यदि यह विफलता बल की बड़ी परिस्थितियों का परिणाम थी जिसे पार्टियां आग, बाढ़, भूकंप, महामारी, आतंकवादी अधिनियम, जैसे पूर्वाभास या रोक नहीं सकती थीं। एक आपातकालीन या मार्शल लॉ की शुरूआत, कानून में परिवर्तन या संधि की आवश्यक शर्तों को नियंत्रित करने वाले अन्य नियम, आदि।
5.2। जबरदस्ती की परिस्थितियों का उल्लेख करने वाली पार्टी उनकी घटना के क्षण से 48 (अड़तालीस) घंटों के बाद नहीं, ऐसी परिस्थितियों के घटित होने के बारे में लिखित रूप में दूसरे पक्ष को सूचित करने के लिए बाध्य है।
5.3। इन परिस्थितियों के समाप्त होने पर, पार्टी को तुरंत दूसरे पक्ष को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए। साथ ही, पार्टी को उस अवधि का संकेत देना चाहिए जिसमें उसे इस समझौते के तहत दायित्व को पूरा करना है।
5.4। अप्रत्याशित परिस्थितियों की स्थिति में, इस समझौते के तहत दायित्वों की अवधि उस समय के अनुपात में बढ़ाई जाएगी, जिसके दौरान ऐसी परिस्थितियां और उनके परिणाम लागू होते हैं।
यह समझौता दो प्रतियों में किया जाता है, प्रत्येक पक्ष के लिए समान कानूनी बल के साथ।

मास्को क्षेत्र ____" _______ 2015

LLC "_______________" का प्रतिनिधित्व सामान्य निदेशक द्वारा किया जाता है, इसके बाद एक ओर "ग्राहक" के रूप में संदर्भित किया जाता है, और सीमित देयता कंपनी "प्रिंटिंग हाउस गारंट", जिसे इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में संदर्भित किया जाता है, द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। सीईओ Zyuganov सर्गेई अलेक्जेंड्रोविच, दूसरी ओर, चार्टर के आधार पर अभिनय करते हुए, इसके बाद सामूहिक रूप से "पार्टियों" के रूप में संदर्भित किया गया है, इस समझौते (इसके बाद "समझौते" के रूप में संदर्भित) का निष्कर्ष निकाला है:

1. समझौते का विषय

1.2। उत्पादों का उत्पादन आदेशों के आधार पर किया जाता है, जिसके अनुसार पार्टियों द्वारा शर्तों का निर्धारण किया जाता है आपसी समझौतेइस समझौते के प्रावधानों के अनुसार। आदेश खंड 1.3 के अनुसार पार्टियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। समझौते का और समझौते का एक अभिन्न अंग है। किसी आदेश में निहित कोई भी नियम और शर्तें केवल उक्त आदेश पर लागू होंगी।

1.3। पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज़ को तैयार करके और प्रतिकृति संचार का उपयोग करके दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान करके आदेश को निष्पादित किया जा सकता है।

फैक्स का उपयोग करके दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान करके एक आदेश देना निम्नलिखित क्रम में किया जाता है:

उनके लिए सुविधाजनक किसी भी रूप में पक्ष आदेश की शर्तों पर सहमत होते हैं;

सहमत शर्तों के आधार पर, ग्राहक एक आदेश तैयार करता है, उस पर हस्ताक्षर करता है और उसे एक मुहर के साथ प्रमाणित करता है, जिसके बाद वह ठेकेदार को आदेश की एक प्रति भेजता है

ठेकेदार, अपने हिस्से के लिए, ग्राहक से फैक्स द्वारा प्राप्त ऑर्डर पर हस्ताक्षर करता है और मुहर लगाता है, जिसके बाद वह ग्राहक को ऑर्डर की एक फैक्स कॉपी भेजता है।

1.4। प्रत्येक आदेश के लिए पार्टियों के अधिकार और दायित्व उत्पन्न होते हैं:

पार्टियों द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने के क्षण से, जब एक दस्तावेज़ तैयार करके एक आदेश दिया जाता है, या

जिस क्षण से ग्राहक को खंड 1.3 के अनुसार ठेकेदार से आदेश की एक प्रतिकृति प्रति प्राप्त होती है। मुहरों द्वारा प्रमाणित पार्टियों के हस्ताक्षर वाले समझौते का।

प्रत्येक आदेश के तहत पार्टियों के अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाएंगे, जब पक्ष आदेश के तहत अपने सभी दायित्वों को पूरा कर लेंगे।

1.5। पार्टियां स्थापित करती हैं कि पार्टियों के निम्नलिखित कर्मचारियों को आदेशों के निष्पादन से संबंधित आदेशों और अन्य दस्तावेजों को स्वीकृत करने और हस्ताक्षर करने का अधिकार है:

ठेकेदार की ओर से: ज़ुगानोव एस.ए.

1.6। समाधान के लिए वर्तमान मुद्दोंप्रत्येक विशिष्ट आदेश के लिए (संयुक्त कार्यों का समन्वय, आदेश के निष्पादन से संबंधित दस्तावेजों का अनुमोदन और हस्ताक्षर, आदि), पक्ष आदेश के लिए निष्पादकों को नियुक्त कर सकते हैं, जिन्हें आदेश में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

2. सामान्य शर्तें

2.1। अनुबंध के परिशिष्ट संख्या 1 के रूप में पार्टियों द्वारा तैयार किए गए आदेश के आधार पर ठेकेदार ग्राहक के लिए उत्पादों का निर्माण करता है। उत्पादों के निर्माण पर काम ठेकेदार के बल और माध्यम से, उसकी सामग्री से या ग्राहक की सामग्री का उपयोग करके किया जाता है।

2.1.1। आदेश के अनुसार, ठेकेदार उत्पादों का निर्माण करने और उन्हें ग्राहक को हस्तांतरित करने का कार्य करता है, और ग्राहक इन उत्पादों को स्वीकार करने और भुगतान करने का कार्य करता है। उत्पादों को तीसरे पक्ष के किसी भी अधिकार से मुक्त ग्राहक को सौंप दिया जाना चाहिए।

2.1.2। आदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है:

उत्पाद का नाम, इसका विवरण और विशेषताएं;

विवरण, मात्रा और ठेकेदार को हस्तांतरित सामग्री की लागत;

मूल लेआउट का रूप और इसके प्रस्तुत करने की शर्तें;

उत्पादों के निर्माण के लिए काम का दायरा (उत्पादों की मात्रा) और उनके कार्यान्वयन का समय;

उत्पादों के निर्माण पर काम की लागत, इसके भुगतान की प्रक्रिया और शर्तें।

2.1.3। ग्राहक प्रत्येक आदेश को एक विशिष्ट संख्या प्रदान करता है, जिसे पार्टियों द्वारा आदेश से संबंधित सभी दस्तावेजों में इंगित किया जाना चाहिए। आदेश संख्या को विशिष्ट रूप से प्रासंगिक आदेश की पहचान करनी चाहिए।

2.2। ग्राहक ठेकेदार को उत्पादों का मूल लेआउट प्रदान करता है, जिसका रूप और शर्तें ऑर्डर द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठेकेदार द्वारा निर्मित उत्पादों को ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए मूल लेआउट का पालन करना चाहिए।

2.2.1। ग्राहक गारंटी देता है कि इस समझौते के तहत ग्राहक के लिए उत्पादों के निर्माण के उद्देश्य से ठेकेदार को हस्तांतरित मूल लेआउट का उपयोग तीसरे पक्ष के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा।

2.2.2। मूल लेआउट ग्राहक को वापस करने के अधीन नहीं है।

2.2.3। ठेकेदार आदेश के निष्पादन तक ग्राहक से प्राप्त मूल लेआउट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।

2.2.4। ठेकेदार इस समझौते के तहत ग्राहक के लिए काम करने के उद्देश्य से केवल मूल लेआउट का उपयोग कर सकता है। मूल लेआउट के आधार पर बनाए गए उत्पादों की सभी प्रतियाँ ग्राहक को हस्तांतरित की जानी चाहिए। कलाकार के पास अधिकार नहीं है:

मूल लेआउट (इसकी प्रतियों और किसी भी अन्य प्रतिकृतियों सहित) को तीसरे पक्ष को स्थानांतरित करें,

अपनी गतिविधियों में मूल लेआउट का उपयोग करें (इसमें किसी भी तरह से कॉपी या पुनरुत्पादन शामिल है), यदि ऐसी गतिविधियां इस समझौते के तहत ग्राहक के लिए काम के प्रदर्शन से संबंधित नहीं हैं।

ठेकेदार इस खंड में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए बाध्य है।

2.2.5। मूल लेआउट के हस्तांतरण को द्विपक्षीय अधिनियम द्वारा औपचारिक रूप दिया जा सकता है। इस मामले में, संबंधित अधिनियम पर हस्ताक्षर करने के क्षण से मूल लेआउट को पार्टी द्वारा स्थानांतरित (स्वीकृत) माना जाता है।

2.3। प्रिंटिंग के प्रदर्शित रंगों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए, ग्राहक एनालॉग कलर प्रूफ बनाता है और ठेकेदार को स्थानांतरित करता है। ऑफसेट मशीन के अंशांकन के दौरान ग्राहक को उपस्थित रहने और प्रदर्शित शेड्स के संबंध में अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है। अन्यथा, ठेकेदार रंगों की गुणवत्ता के दावों को स्वीकार नहीं करेगा।

2.4। ग्राहक शर्तों को स्वीकार करता है कि उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया के दौरान, ऑफ़सेट प्रिंटिंग मशीन पर मुद्रित वास्तविक छवि से कंप्यूटर मॉनीटर पर प्रदर्शित मूल लेआउट की इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलों के रंग प्रजनन में विचलन हो सकता है। ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए मूल लेआउट से निर्मित उत्पादों में संकेतित रंग रेंडरिंग विचलन की उपस्थिति में, उत्पाद को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप माना जाता है।

2.5। ठेकेदार उत्पादों के निर्माण पर काम शुरू करता है और उन्हें आदेश द्वारा स्थापित समय अवधि के भीतर पूरा करता है।

2.6। ग्राहक को उत्पादों के हस्तांतरण से पहले किसी भी समय आदेश को निष्पादित करने से इंकार करने का अधिकार है। इस मामले में, ग्राहक को ग्राहक को ठेकेदार द्वारा की गई लागतों की उचित गणना भेजकर आदेश को निष्पादित करने से इनकार करने की ग्राहक की सूचना प्राप्त करने से पहले ठेकेदार द्वारा की गई लागतों के लिए ठेकेदार को भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है।

3. पार्टियों के दायित्व

3.1। उत्पादों के निर्माण के आदेश के लिए, ग्राहक बाध्य है:

ठेकेदार को आदेश द्वारा प्रदान की गई सामग्री प्रदान करें;

आदेश की शर्तों के अनुसार आदेश द्वारा स्थापित समय अवधि के भीतर ठेकेदार को उत्पादों का उच्च-गुणवत्ता वाला मूल लेआउट प्रदान करें। इस घटना में कि उत्पादों का मूल लेआउट प्रदान किया जाता है, जिसमें संशोधन की आवश्यकता होती है, काम की शुरुआत और समाप्ति उत्पादों के मूल लेआउट को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक अवधि तक बढ़ा दी जाती है। मूल लेआउट को अंतिम रूप देना बलों द्वारा और ग्राहक की कीमत पर किया जाता है;

ठेकेदार के काम के लिए राशि का भुगतान करें और आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर, साथ ही भुगतान की पुष्टि के साथ ठेकेदार को उसके अनुरोध पर प्रदान करें। ठेकेदार को काम के भुगतान में ग्राहक द्वारा देरी के मामले में, काम के उत्पादन की अवधि भुगतान में देरी की अवधि तक बढ़ा दी जाती है। आदेश द्वारा स्थापित नामांकन के समय कार्य के लिए भुगतान माना जाता है कूल राशि का योगठेकेदार के बैंक खाते में।

अनुबंध द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार और आदेश द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के भीतर उत्पादों की स्वीकृति सुनिश्चित करें।

3.2। उत्पादों के निर्माण के आदेश के लिए, ठेकेदार बाध्य है:

इस समझौते द्वारा निर्धारित तरीके से ग्राहक द्वारा हस्तांतरित सामग्री का उपयोग करें;

आदेश और समझौते की शर्तों का पालन करने वाले उत्पादों का निर्माण करने के लिए, मात्रा में और आदेश द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर;

अनुबंध द्वारा निर्धारित तरीके से और आदेश द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर ग्राहक को उत्पाद स्थानांतरित करें;

ग्राहक को सामग्री की खपत पर एक लिखित रिपोर्ट प्रदान करें, यदि सामग्री ग्राहक द्वारा प्रदान की गई हो;

इस समझौते की शर्तों के अनुसार ग्राहक से प्राप्त मूल लेआउट का सख्ती से उपयोग करें।

3.3। पार्टियां अपने दायित्वों को पूरा करने और सभी को लागू करने के लिए बाध्य हैं आवश्यक कार्रवाईआदेश के अनुसार समयबद्ध तरीके से, आदेश और समझौते की शर्तों के अनुपालन में।

4. ग्राहक सामग्री के उपयोग का क्रम

4.1। सामग्री की स्वीकृति और हस्तांतरण वेबिल द्वारा जारी किया जाता है। सामग्री की स्वीकृति और हस्तांतरण का स्थान पार्टियों के समझौते द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है।

4.2। पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि सामग्री के स्पष्ट दोष जिनका उचित स्वीकृति के दौरान पता लगाया जा सकता है:

क्षतिग्रस्त पैकेज (टूटा हुआ, अत्यधिक मैला या बाहरी प्रभाव के अन्य महत्वपूर्ण निशान);

आदेश की शर्तों के साथ पैकेजों की संख्या और उनके लेबलिंग डेटा के आधार पर निर्धारित सामग्री की मात्रा का अनुपालन नहीं करना।

4.3। ठेकेदार आदेश द्वारा स्थापित और उचित गुणवत्ता से कम मात्रा में ग्राहक के लिए उत्पादों के निर्माण के लिए केवल हस्तांतरित सामग्री का उपयोग करने के लिए बाध्य है।

4.4। इस घटना में कि ग्राहक द्वारा प्रदान की गई सामग्री अनुपयुक्त या खराब गुणवत्ता की है, ठेकेदार ग्राहक को चेतावनी देने के लिए बाध्य है और उससे निर्देश प्राप्त होने तक कार्य के प्रदर्शन को निलंबित कर देता है। यदि काम के निलंबन से उत्पादों के निर्माण के समय में बदलाव हो सकता है, तो ठेकेदार इस बारे में ग्राहक को सूचित करने के लिए बाध्य है। यदि ठेकेदार ने ग्राहक को निर्दिष्ट परिस्थितियों के बारे में चेतावनी नहीं दी है, तो वह ग्राहक द्वारा उत्पादों की गुणवत्ता और इसके निर्माण के समय के दावों को प्रस्तुत करने का अधिकार खो देता है। इस घटना में कि ग्राहक निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ दावा करता है, ग्राहक इस प्रकार की गतिविधि के लिए अधिकृत संगठन द्वारा जारी विशेषज्ञ राय पेश करके अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए बाध्य है। इस निष्कर्ष के अभाव में, उत्पादों को ग्राहक की आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन में माना जाता है।

4.5। उत्पादों के निर्माण में ठेकेदार द्वारा उपयोग के मामले में आपूर्तिग्राहक का, काम पूरा होने पर उत्पादों को स्थानांतरित करते समय, ठेकेदार ग्राहक को सामग्री की खपत पर एक लिखित रिपोर्ट प्रदान करने के लिए बाध्य होता है, और सामग्री की अधूरी खपत के मामले में, उनकी शेष राशि वापस कर देता है या, की सहमति से ग्राहक, ठेकेदार के पास बची अप्रयुक्त सामग्री की लागत को ध्यान में रखते हुए, काम की कीमत कम करें।

5. कार्यों की डिलीवरी और स्वीकृति के लिए प्रक्रिया (तैयार उत्पाद)

5.1। उत्पादों की स्वीकृति और हस्तांतरण एक चालान द्वारा जारी किया जाता है, जिसे पार्टियों द्वारा स्वीकृति प्रमाणित करने वाला एक उचित दस्तावेज माना जाता है। उत्पादों की स्वीकृति और हस्तांतरण का स्थान आदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्थानांतरण के मामले में तैयार उत्पादभागों (बैचों), उत्पादों के प्रत्येक बैच के लिए अलग से चालान तैयार किया जाता है और पार्टियों द्वारा उत्पादों के संबंधित हिस्से की स्वीकृति को प्रमाणित करने वाले एक उपयुक्त दस्तावेज के रूप में माना जाता है।

5.2। उत्पादों की स्वीकृति और हस्तांतरण का स्थान आदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है। पार्टियों के समझौते से, निर्मित उत्पादों को ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट प्राप्तकर्ता को ठेकेदार द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। इस मामले में, उत्पादों को स्वीकार करने के लिए ग्राहक के दायित्वों को प्राप्तकर्ता द्वारा पूरा किया जाता है।

5.3। पार्टियों द्वारा प्रासंगिक चालान पर हस्ताक्षर करने के क्षण से, उत्पाद ग्राहक की संपत्ति बन जाते हैं और उत्पादों के आकस्मिक नुकसान या आकस्मिक क्षति का जोखिम ग्राहक द्वारा वहन किया जाता है।

5.4। उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ठेकेदार उत्पादों को पैकेज्ड रूप में ग्राहक को स्थानांतरित करता है। पैकेजिंग ऑर्डर द्वारा निर्धारित की जाती है, और इसे निम्नलिखित डेटा के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए:

क्रम संख्या,

उत्पाद का नाम,

पैकेज में उत्पाद की इकाइयों की संख्या।

पैकेजिंग ठेकेदार को वापस नहीं किया जा सकता है।

5.5। पार्टियां स्थापित करती हैं कि उत्पादों के स्पष्ट दोष, जो स्वीकृति पर पाए जा सकते हैं, निम्नलिखित हैं:

क्षतिग्रस्त पैकेजों की उपस्थिति (टूटा हुआ, अत्यधिक मैला या बाहरी प्रभाव के अन्य महत्वपूर्ण निशान);

ऑर्डर की शर्तों के साथ, पैकेजों की संख्या और उनके लेबलिंग डेटा के आधार पर निर्धारित उत्पादों की मात्रा का अनुपालन नहीं करना।

स्पष्ट कमियां, यदि पाई जाती हैं, तो चालान पर इंगित की जानी चाहिए।

5.6। यदि, उत्पादों की स्वीकृति के पांच दिनों के भीतर, ग्राहक अनुबंध के खंड 5.5 में निर्दिष्ट के अपवाद के साथ, अपनी कमियों की खोज करता है, तो वह बाध्य है, कमियों की खोज के एक दिन के भीतर, ठेकेदार को सूचित करने के लिए पहचान की गई कमियों को लिखना और ग्राहक के बल और साधनों द्वारा ठेकेदार को संचलन वापस करना। ग्राहक इस प्रकार की गतिविधि के लिए अधिकृत संगठन द्वारा जारी विशेषज्ञ राय प्रस्तुत करके निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में सभी कमियों को प्रमाणित करने के लिए बाध्य है। इस निष्कर्ष के अभाव में, उत्पादों को ग्राहक की आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन में माना जाता है।

6. पार्टियों की जिम्मेदारियां

6.1। पक्ष समझौते और रूसी संघ के वर्तमान कानून के अनुसार प्रत्येक आदेश के तहत अपने दायित्वों के गैर-प्रदर्शन (अनुचित प्रदर्शन) के लिए उत्तरदायी होंगे।

6.2। उत्पादों के उत्पादन की शर्तों के उल्लंघन और ग्राहक को इसके हस्तांतरण के लिए, ग्राहक को यह अधिकार है कि वह ठेकेदार को उत्पादों की लागत के एक प्रतिशत (1%) की राशि में जुर्माना अदा करने के लिए कहे, जो कि हस्तांतरित नहीं किया गया है। देरी के प्रत्येक दिन के लिए ग्राहक समयबद्ध तरीके से, लेकिन कुल लागत आदेश के दस प्रतिशत (10%) से अधिक नहीं।

6.3। आदेश में सहमत शर्तों के उल्लंघन में भुगतान करने के लिए, ठेकेदार को यह अधिकार है कि वह ग्राहक से देरी के प्रत्येक दिन के लिए आदेश के तहत कम भुगतान की गई राशि के एक प्रतिशत (1%) की राशि में जुर्माना अदा करे। आदेश द्वारा स्थापित अवधि के भीतर भुगतान नहीं की गई राशि।

6.4। ठेकेदार ग्राहक द्वारा उसे हस्तांतरित सामग्री की क्षति और / या गैर-सुरक्षा के साथ-साथ इस समझौते के खंड 4.2 के उल्लंघन में उनके उपयोग (व्यय) के लिए जिम्मेदार है।

6.5। यदि ग्राहक उत्पादों में दोषों का पता लगाता है, तो ग्राहक इस प्रकार की गतिविधि के लिए अधिकृत संगठन द्वारा जारी विशेषज्ञ राय प्रस्तुत करके अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए बाध्य है। इस निष्कर्ष की अनुपस्थिति में, उत्पादों को ग्राहक की आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह से अनुपालन माना जाता है, और केवल अगर यह शर्त पूरी होती है, तो ग्राहक को अपनी पसंद पर, ठेकेदार से मांग करने का अधिकार है:

आदेश द्वारा स्थापित या पार्टियों द्वारा सहमत अन्य उत्पादों के उत्पादन की अवधि से अधिक नहीं की अवधि के भीतर कमियों का मुक्त उन्मूलन;

आदेश की लागत में आनुपातिक कमी;

कमियों को दूर करने के लिए उनके खर्चों की प्रतिपूर्ति, जबकि ग्राहक, यदि ठेकेदार कमियों को खत्म करने से इनकार करता है, तो उसे स्वतंत्र रूप से कमियों को खत्म करने या कमियों को खत्म करने का काम तीसरे पक्ष को सौंपने का अधिकार है।

6.6। इस समझौते द्वारा प्रदान किए गए दंड और हर्जाने की राशि, जो एक पक्ष को दूसरे पक्ष से मांग करने का अधिकार है, इस दूसरे पक्ष द्वारा उनके वास्तविक भुगतान के बाद ही मान्यता प्राप्त मानी जाती है।

प्रिंटिंग से सीधे संबंधित में, उदाहरण के लिए, बिजनेस कार्ड शामिल हैं।

अनुबंध कब आवश्यक है?

मुद्रण सेवाओं के प्रावधान के लिए अनुबंध, जिसका एक नमूना साइट पर प्रस्तुत किया गया है, ग्राहकों के लिए हमेशा आवश्यक नहीं होता है। तो निजी तौर पर, आप ऑर्डर कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, व्यवसाय कार्ड, कोई संकेत, पत्रक, और बहुत कुछ।

केवल इस मामले में उत्पन्न होने वाले दावों को तब तक प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा, जब तक कि आप उन्हें आदेश प्राप्त करने के समय नहीं देखते। सामान्य तौर पर, अनुबंध का उद्देश्य ठेकेदार और ग्राहक के बीच संबंधों को मजबूत करना है।

इस दस्तावेज़ के आधार पर:

• एक पक्ष एक आदेश प्राप्त करता है और पूरा करता है जिसके लिए उसे लाभ प्राप्त होता है;
• दूसरा पक्ष अपने स्वयं के धन के बदले मुद्रण सामग्री प्राप्त करता है।

इस दस्तावेज़ के आधार पर, किए गए खर्च को कर आधार में कमी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सेवाओं की स्वीकृति और हस्तांतरण का कार्य है। सच है, बाद वाला बहुत कम ही भरा जाता है।

अनुबंध में क्या शामिल है

मुद्रण सेवाओं के अनुबंध में शामिल हैं:

1. संकलन की तिथि और स्थान एक अभिन्न अंग हैं। सामान्य तौर पर, समझौतों में अच्छी तरह से परिभाषित समय सीमा होती है जो उनके समापन के समय ही शुरू होती है।
2. समझौते के पक्ष ग्राहक और ठेकेदार हैं। विस्तृत विवरण अनुबंध में शामिल किया जाना चाहिए। के लिए व्यक्ति- यह आमतौर पर पासपोर्ट डेटा और संपर्क जानकारी होती है।
3. एक महत्वपूर्ण बिंदु अनुबंध और इसकी लागत का विषय है। यह विषय विशिष्ट मुद्रण सेवाएँ है। यहां की फर्में अपने विवेक से काम ले सकती हैं। अनुबंध में कोई तुरंत काम के सार के साथ-साथ इसकी लागत को भी इंगित करता है। अन्य अपने सभी कार्यों के लिए एक मानक समझौते का उपयोग करते हैं, और उनकी विशिष्ट सूची, कीमतों के साथ, परिशिष्ट में इंगित की गई है। इसके अलावा, न केवल लागत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि भुगतान का क्रम भी है।
4. एक अलग पैराग्राफ उन अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है जो प्रत्येक पक्ष के लिए तैयार मुद्रण उत्पाद के रूप में एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्पन्न होते हैं। वे न केवल इस तथ्य में शामिल हैं कि ठेकेदार उत्पादन करेगा, और ग्राहक सेवा को स्वीकार करेगा। प्रारंभिक चरण में, समन्वय या अन्य कार्रवाइयाँ संभव हैं जिनमें दोनों इच्छुक पार्टियों की भागीदारी की आवश्यकता होती है।
5. जिस प्रक्रिया से असहमति का समाधान किया जाता है वह भी समझौते में शामिल है। यह किसी विशेष क्रम का विवरण हो सकता है। उदाहरण के लिए, कौन सा निकाय असहमति पर विचार करेगा यदि पार्टियां अपने दम पर सहमत नहीं हो सकती हैं। लेकिन अक्सर यह पैराग्राफ सिर्फ कानून का संदर्भ होता है।

सामान्य तौर पर, इस तरह के समझौते को नागरिक संहिता के मानदंडों का पालन करना चाहिए। यही है, जिन वस्तुओं को समझौते में शामिल नहीं किया गया था, वे पहले से ही विधायी मानदंडों द्वारा विनियमित हैं।

नीचे एक मानक प्रपत्र और मुद्रण सेवाओं के लिए एक नमूना अनुबंध है, जिसका एक संस्करण मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है।